“电力设计合同范本谁能给我一份”

电力工程设计协议书立协议单位　　　　　　 甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交_________仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十

发包人：　　设计人：　　委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同签订依据　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料　　2.3设计人采用的主要技术标准是：　　1. 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 2. 《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94 3. 《低压配电设计规范》 GB50054-95 4. 混凝土结构设计规范 GB50262-96 5. 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 第三条 合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2发包人委托书　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填定) 1.名称：　　2.设计内容：　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。 序号 资料及文件名称　　份数 提交日期 有关事宜 1　　甲方提供设计要求及相关资料　　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。 序号 资料及文件名称 份数 日期、地点　　有关事宜　　乙方提供设计成品资料　　第七条 费用　　收费依据和计算方法，经双方商定： 序号 工 程 名 称　　勘察设计费(万元)　　1 合计　　本合同的费用为人民币 。 第八条 支付方式　　8.1成品全部完毕后,发包人一次性支付￥ 。 第九条 双方责任 9.1发包人责任　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限10天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间 。　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或

工程名称　　建设单位　　施工单位　　签订时间　　签订地点　　电力建设工程施工合同条件　　第一章 词语涵义及合同文件　　第一条 词语涵义　　《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》　　(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：　　一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。　　三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。　　六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。　　七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。　　八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。　　九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。　　十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。　　十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。　　十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。　　十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。　　十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。　　十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。　　十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。　　十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。　　十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。　　十九、书面形式：根据