谁那儿有钢结构工程施工合同书范本?
最新回答 (3条回答)
钢结构工程施工合同书范本如下
合 同 书 发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条 工程名称 工程名称：
工程地点：
第二条 工程承包范围
第三条 合同工期
加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至
年
月
日， 总日历天数：
日历天；
工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至 年 月
日， 总日历天数
_ 日历天。 第四条 质量标准 工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》
GB50205-2001
工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。 第五条 合同价款与支付 一、合同价款：
二、工程量增加： 1
、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式 1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；
2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的
40%
钢结构工程施工合同书范本
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：
一、工程内容：钢结构及彩钢瓦、门窗的制作安装等(附钢结构工程预算表).
二、工期：
经甲乙双方协商，本工程从 年 月 日始至 年 月 日结束。总工期为 天，其中制作工期为 天，安装工期为 天，如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。
三、质量及技术标准：
所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
四、双方责任：
1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料，乙方在甲方提供防锈漆的情况下，免费为甲方喷底漆。
五、付款方式:
1、工程总价为 万元，合同签订3日内，先预付材料款 40% ，计人民币 万元，钢结构进场后再付 ，计人民币 万元，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合计 万元（合同总价3%的质保金除外）。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
六、安全施工:
乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
七、开工及延期开工：
（1）乙方应按合同约定的工期开工。
（2 ）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同 约定的开工日期前 2 天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。
八、工程质量：
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工。
3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。
4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
九、争议：
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起诉讼。
本合同一式四份，甲乙双方各持贰份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
代理人：（签章） 代理人：（签章）
电话: 电话:
以上仅供参考。
您好，轻钢结构工程施工承包合同
《轻钢结构工程合同范本》
钢结构工程承包合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，同意订立本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围和形式：
发包方（以下简称甲方）：
4、工程建筑面积 ㎡，工程楼层 层，工程总价款 元，
大写：
5、工程立项批准文号：
6、附注：
第二条 施工准备
（一）、甲方：
月 日前使施工场地具备施工条件，包括：
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的想关资料；
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房；
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底；
4、甲方派驻 为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。
（二）、乙方：
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商，商定总工期 天（日历天），自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工。进场前 天，甲方向乙方发出进场通知书，工期以进场通知书具明的进行时间正开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
2、1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；
2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；
2、3计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；
2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风
2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款；
2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；
2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；
2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。