建筑施工设计合同范本哪位有?

建筑施工设计合同范本
工程名称：_________
委托单位：_________
设计单位：_________
设计编号：_________
合同编号：_________
建设单位（甲方）：_________
设计单位（乙方）：_________
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点
　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。
二、甲方的义务
　　　　1．甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
　　　　2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
　　　　3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
　　　　4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
　　　　5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
　　　　1．乙方必须在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。_________年_________月_________日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）
　　　　2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
　　　　3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
　　　　4．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
　　　　1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
　　　　2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
　　　　3．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
　　本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
六、奖励与违约责任
　　　　1．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________％奖励乙方。
　　　　2．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。
　　　　3．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
　　　　4．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
　　　　5．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七、其它
　　本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留存一份。
建设单位（甲方）（盖章）：_________　　设计单位（乙方）（盖章）：_________　　
代表人（签字）：_________　　　　　　　代表人（签字）：_________　　　　　　　
开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________　　　　　　　　　　
帐号：$$$　　　　　　　　　　　　　　　帐号：_________　　　　　　　　　　　　
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签定日期：
设计人：
发包人委托设计人承担项目建筑设计（包括规划、扩初、施工），  经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：  
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
  1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。  1.3《东莞市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
  第二条本合同设计项目的内容：
2.1工程名称：
2.2工程地点：
2.3设计任务
2.3.1项目指标
2.3.1.1占地平方米；  
2.3.1.2总建面约  平方米，其中：计容积率建面平方米；不计容积率建面平方米
  2.3.1.3容积率≦；
2.3.1.4建筑密度≤
2.3.1.5限高  米  
2.3.1.6住宅不超总建面
2.3.2规划目标              在遵守城市规划设计、住宅建筑设计规范的前提下，  结合策划人员的市场调研，及项目现状，此地块楼面地价高达3400元/㎡，要实现高回报率，本项目的必须走中高端城市豪宅定位。在住宅做足总建面70%的前提下，怎样做好总建面30%的商业面积，是此案考虑的重点。
2.3.3设计要求：
2.3.3.1整体规划要求
  2.3.3.1.1建筑设计及风格：在控制最低成本的同时满足规划要求，总体建筑风格显示大气、精致、稳重与品质感。与周边现有建筑群及周边环境形成差异化，在建筑空间、商业空间、集中庭院等重点设计部位体现项目主体精神；
2.3.3.1.2社区文化：建筑空间作为硬质景观，需要为社区业主文化生活提供发挥空间；
  2.3.3.1.3规划设计以人为本，建筑平面布置，空间环境与整体面貌相协调；各环节均注重满足居住者的生理、心理需求，体现对人的关怀和尊重；
  2.3.3.1.4注重地形的利用与塑造，尽量考虑好周边项目及地块对本项目的干扰，同时与其相互协调、利用；  2.3.3.1.5建筑群体组合应具有相对的整体性，形成良好的群体形象及完美的外部空间形态，可通过建筑色彩让住宅与商业相互呼应；  
2.3.3.1.6营造环境质素，形成多重绿化、多重景观；实行人车分流，保证小区环境素质；
  2.3.3.1.7利用风水优势，因势利导，形成风水旺地；
2.3.3.1.8产品设计创新方面，充分挖掘送面积空间，在用足规定范围内指标外，从横向坚向多方面考虑产品创新，体现超前性，强调差异性，营造营销卖点。
2.3.3.1.9商业规划：考虑商铺以销售回笼租金为主要目的，合理规划商铺面积、开间、进深等，暂不考虑骑楼；另外需考虑商业与住宅人车分流，商业车位配置等。
  2.3.3.2产品要点
2.3.3.2.1小区规划布局  总体布局：在满足建筑要点前提下，实现建筑及小区环境的最大经济价值；规避周边建筑规划中的高层对小区建筑的不利影响；  均好性：规划布局体现均好性，采光、通风、景观环境等因素均衡考虑，避免对视现象；  环境维护：考虑采用设计手法或技术手段降低来自东骏路及东六路交通噪音；日照朝向：满足日照规范要求，最好是南北向规划设计；  道路交通组织及小区主入口：人车分流，小区主入口设置要便于业主出入方便及提升项目档次感，以及是否吻合当地“风水”说法；  商业及会所：可考虑会所与与商业结合考虑，布局及分区合理，最大化体现经济价值。商业形式上可尝试多样化，营造具有特色与差异化的商业氛围。
2.3.3.2.2住宅设计  户型功能结构：住宅平面设计科学合理、使用方便、功能分区明晰，如因送面积造成改造后方可使用的，尽量考虑改造成本与收益的平衡；  户型合理实用：厅室方正、满足居住空间需求。按东莞市场需求，客厅要宽敞明亮，空气对流。房间通风采光好。开湿分区，厨卫实用；  户型创新：在做足现在规范指标的前提下，充分创新，尤其是实用型二房三房赠送面积尽量多。
  第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条设计收费
第六条双方责任
6.1发包人责任：  
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许7  》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
  6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
  6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。  在未签合同前发包人书面同意，设计人为发包人所做的各项设计工作包含在设计费中，甲方不再另行支付费用。
  6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，设计人应予配合。  6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但需发包人确认。
  6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料不得用于本合同外的项目。
  6.2设计人责任：
  6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和东莞市地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《东莞市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
  6.2.2设计人采用的主要技术标准是：1、符合国家有关法律法规及条例；2、东莞市现行有关规定。  6.2.3设计合理使用年限为70年。
  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
  6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工图设计，负责向发包人及施工图设计单位进行设计交底、处理有关设计问题。
  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权和商业机密，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
  6.2.7设计人有义务在政策允许范围内为发包人设计最大限度的挖掘现场地形地貌和容积率的面积，如阳台、入户花园、可分可合的空间等。
第七条违约责任：
  7.1发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，由双方协商解决。
  7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收设计费。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金包括但不限于直接损失、间接损失及实现该债权的费用等。  7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及文件的交付时间，每延误一天，向发包人支付该阶段设计费的千分之三的违约金，并按国家规定进行赔偿。
  7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，并按国家规定进行赔偿。
7．5设计人在方案设计及报批阶段的设计成果和有关服务未达到发包人的要求，发包人有权终止合同，设计费只按照方案阶段的每平米10元支付。
  第八条其他
  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签定补充协议或技术咨询服务合同。
  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，总数超过12份时另行收取工本费。  8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备、应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，可吸收承担有关设计任务的设计人参加。
  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
  8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可直接向东莞市人民法院起诉。
  8.8本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。
8.9本合同双方签章后生效。
  8.10本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构（东莞门市规划局或其派出机构）备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  8.11如规划局要求进行设计招投标或方案评审时，由设计人负责召集有关设计单位并提供满足要求的所有资料，并确保发包人选定的方案在评标结果获得通过。如有费用产生，则由设计人承担。
  8.12如因发包人或他方原因不能按时决定方案时，发包人与设计人双方互不追究延期责任，设计时间也相应顺延。
  8.13设计人协助本项目设计的报审报建工作，并确保获得通过。
  8.14本次设计知识产权归双方所有，设计人保证该项目没侵犯他人产权，属自己新创的产品，设计人保证在三年内不在东莞使用同样产品。设计人享有在参与评奖、著述、展会宣传等方面使用本设计成果的权利。
  8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  8.16其它约定事项：
8.16.1.本项目必须由朱虎担任设计总负责人和实际主创人，未经发包人许可，设计人不得随意更改。项目总负责人在报批报建过程中必须亲临政府相关部门现场解答相关设计等技术问题，否则一切后果和经济责任由乙方负责。
  8.16.2.发包人可在其工地围墙及广告宣传资料上注明设计单位和设计人。
发包人名称：                                    （盖章）
法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）  住所：邮政编码：  电话：  传真：  开户银行：银行账号:    住所：  邮政编码：  电话：传真：
鉴证意见：  经办人：  鉴证日期：  年月日
建设行政主管部门备案：  备案号：备案日期：  年月日

你好，　　工程名称：******************************　　土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程　　工程地点：  深圳市光明新区　　合同编号：　　勘察证书等级：      综合甲级　　发  包  人：    ************有限公司　　勘  察  人：  ****************有限公司　　签订日期：    二O一O年十一月一日　　发  包  人：*******有限公司　　勘  察  人：：*******有限公司　　发包人委托勘察人承担***************项目土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程  任务。　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。　　第一条：工程概况　　1.1工程名称：***************项目土壤环境/岩土工程初步勘察/地形测量工程　　1.2工程建设地点：深圳市光明新区　　1.3工程规模、特征：  占地约二十一万㎡　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：  2010年11月1日，《土壤环境/岩土工程初步勘查/地形测量工程实施委托书》　　1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：地形测量比量1：500，勘察详见《土壤环境及岩土工程勘察技术要求》　　1.6承接方式：  招标　　第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。　　2.1提供工程勘察技术要求和工作范围、总平面布置图。　　2.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。　　第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。详细技术要求以设计单位提出的工程地质勘察要求为准。　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆套及电子文件贰套，发包人要求增加的份数另行收费，收费标准按照深圳市建设局、深圳市物价局联合制定的《关于建设工程资格预审文件和招标文件发售收费有关问题的通知》执行；也可由发包人自行晒制，勘察人提供相关电子版文件及底图资料，并配合签名盖章。　　第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间　　4.1.1本工程的勘察工作定于  2010  年  11  月  3  日开工，  2010  年  11  月  12日提交勘察中间成果资料，2010  年  11  月  23日提交地形测量及岩土工程初步勘查正式报告，2010  年  12  月  28日提交土壤环境评价报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。　　4.1.2勘察工作有效期限以开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时因发包人原因造成工程需要延期，勘察人应及时通知发包人，经协商，工期顺延。　　4.2收费标准及付费方式　　甲方在收到已方乙方提交所有正式报告后，一次性支付勘察费用*****元（人民币*********）。　　第五条：发包人、勘察人责任　　5.1发包人责任　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。　　5.1.2发包人应及时提供勘察场地，协助勘察人解决勘察现场的出现的问题。　　5.1.3勘察过程中的发包人提出的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量计算勘察费。　　5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应向勘察人支付加班费，加班费由双方协商确定。　　5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议不受其他第三人侵犯。　　5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。　　5.2勘察人责任　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。由于勘察资料不合格造成勘察人延误提交勘察成果，每延期一日，应减收勘察费千分之一。　　5.2.3勘察人应负责查清勘察工作范围内地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；如确实无法收集到准确的地下埋藏物的图纸资料，或对已收集到的图纸资料的准确性有疑义，应及时通知发包人。　　5.2.4若因上述资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事法律责任。　　5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。　　5.2.6在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。　　5.2.7勘察过程中，如遇地质情况复杂时，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。　　5.2.8  工程施工过程中，勘察人接到发包人通知后必须按时到达施工现场配合施工。　　5.2.9  勘察人应遵守相关安全生产及环境保护规定。　　5.2.10本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。　　第六条：违约责任　　6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，应无偿补充、完善勘察文件。若勘察人无力补充、完善勘察文件，需由发包人另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应根据损失程度依法向发包人支付赔偿金。　　6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人应按经确认的实际完成的工程量支付勘察费用。　　6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。　　第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　第八条：其它约定事项：  勘察人私自将勘察任务转包或分包的，发包人有权终止合同，并报请相关部门依法追究勘察人责任。　　第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，按下列第  ①  种方式解决：　　①  提交_深圳市_仲裁委员会仲裁。　　②  依法向人民法院起拆。　　第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。　　本合同一式  8  份，发包人  4  份、勘察人    4  份。　　发包人名称：                  勘察人名称：　　*****有限公司深圳分公司        ********有限公司　　法定代表人：              法定代表人：　　委托代理人：              委托代理人：　　住  所：******              住  所：　　邮政编码：                邮政编码：　　电  话：                  电  话：　　传  真：                  传  真：　　开户银行：            开户银行：